Stade des Lumières

Stade des Lumières
Maquette représentant une partie du complexe UEFA
Généralités
Adresse	Décines, site de Montout[1]
Coordonnées	45° 46′ 01″ N 4° 58′ 52″ E / 45.766912, 4.98099145° 46′ 01″ Nord        4° 58′ 52″ Est / 45.766912, 4.980991
Construction et ouverture
Début construction	prévue pour avril 2012[2]
Construction	2012-2014
Ouverture	Deuxième trimestre 2014[2]
Architecte	Populous
Coût de construction	450 M€ pour le complexe + 180 à 190 M€ de travaux pour améliorer l'accès[2]
Utilisation
Clubs résidents	Olympique lyonnais
Propriétaire	Olympique lyonnais
Équipement
Surface	50 hectares[2]
Capacité	61 556 places (dont 4 967 réservées aux visiteurs)
Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : Grand Lyon
modifier

OL Land, aussi nommé Grand Stade OL ou Stade des Lumières, est un projet de complexe de sports et de loisirs dont la réalisation est envisagée pour l'année 2014, après avoir été initialement prévue pour 2010^[3]. La ville de Décines, dans la banlieue lyonnaise, a été choisie pour l'implantation de l'infrastructure qui a pour objectif d'accueillir une trentaine d'évènements par an, dont vingt-six matches de l'Olympique lyonnais^[1], club évoluant en Ligue 1, et jouant jusqu'alors au stade de Gerland.

L'annonce du site retenu a été faite le 13 février 2007^[4], mais le projet rencontre de fortes oppositions obligeant de retarder son aboutissement^[5]. En effet, des associations de riverains craignant des nuisances lors des rencontres souhaitent ne pas voir le projet se concrétiser.

Projet

Pour Jean-Michel Aulas, président du club, la nouvelle enceinte doit permettre de rapporter à l'OL 100 millions d'euros par an alors que le stade de Gerland ne rapporterait annuellement que 21 millions^[6]. La réalisation de ce projet et des prévisions recettes associées permettrait donc d'accroître les revenus du club dans le contexte d'une baisse attendue des revenus liés aux droits de retransmission télévisée.

Le projet OL Land s'inscrit dans une volonté générale des dirigeants du football français pour accroître la qualité de leurs installations (voir Lille, ou Bordeaux) et les rapprocher de la moyenne de l'élite européenne^[7]. Une volonté largement appuyée par les instances dirigeantes (LFP, FFF) mais également le gouvernement (rapports Séguin et Besson^[8]). Ainsi le rapport Séguin préconise la reconnaissance du caractère d'intérêt général aux grandes enceintes sportives afin d'« éviter le retard pris dans la construction d'OL Land »^[7]. La raison d'un tel « état d'urgence sur les grandes enceintes »^[7] est que malgré la Coupe du monde de football de 1998, lors de laquelle 420 millions d'euros sur les 600 millions investis avaient été alloués au seul Stade de France^[7], les stades de football français sont nettement moins modernes que leurs homologues anglais et espagnols (bénéficiant de la richesse de la premier league et de la liga), allemands et portugais (fortement améliorés pour l'organisation des Coupe du monde de football de 2006 et Championnat d'Europe de football 2004).

Le volontarisme français a, assez naturellement, débouché sur la candidature à l'organisation de l'Euro 2016, finalement couronnée de succès et OL Land fait partie des 12 stades présentés par la France^[9] à cette occasion dont 9 doivent être désignés comme « stades principaux » et trois comme « stades de réserve »^[10]. Troisième stade par la capacité, OL Land serait le plus important parmi ceux à construire. Ainsi, le quotidien gratuit Metro décrivait le futur complexe de Décines comme « l’un des piliers de la candidature française à l’Euro 2016 »^[11].

Le 20 mai 2011, le Conseil fédéral de la Fédération française de football rend son verdict : le Grand Stade de Décines est retenu parmi les neuf stades titulaires qui accueilleront des matches de l'Euro^[12].

Le complexe

D'une capacité de 61 556^[13] places et conservant la possibilité d'être couvert après sa construction initiale. Le Stade des Lumières sera équipé d'un toit photovoltaïque^[14] et d'un système de récupération des eaux de pluie pour l'arrosage de la pelouse et les sanitaires^[15]. Il serait situé dans un complexe qui accueillerait^[16] le centre d’entraînement de l’équipe professionnelle, les bureaux du siège d’OL Groupe (3 000 m²), une boutique OL Store et 7 000 places de stationnement. Il comporterait également plusieurs équipements de loisirs et de divertissement, soit deux hôtels (150 chambres chacun), un centre de loisirs (40 000 m²). Des immeubles de bureaux seraient également construits (8 000 m²).

L'Olympique lyonnais a passé un accord avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour réduire le bilan carbone d'OL Land^[17].

Estimation des coûts

Le coût global annoncé pour le projet est d'environ 640 millions d'euros pour la globalité des 50 hectares, dont 450 millions pour l'enceinte elle-même et 180 à 190 millions d'euros pour les aménagements d'accès^[2]. Cet investissement est supporté par l’Olympique lyonnais et plusieurs investisseurs privés^[2] et publics, notamment pour les aménagements d'accès.

Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel affiché par l'Olympique lyonnais sur le site dédié au projet^[2] a évolué au fil des évènements :

Opération	octobre 2009	juin 2010	janvier 2011	mars 2011	août 2011
Acquisitions foncières	1er trimestre 2010	fin 2010	courant 2011	courant 2011	courant 2011
Révision du PLU après enquête publique	Jusqu'à mars 2010		Pas de mention	Pas de mention	Pas de mention. Enquêtes finies le 18 juillet 2011[18]
Conception, concertation et Déclaration d'utilité publique sur les accès	courant 2010		Pas de mention	Pas de mention	Pas de mention
Études et procédures environnementales du Stade	courant 2010		Pas de mention	Pas de mention	Pas de mention
Dossier de consultation des entreprises	fin 2010		Pas de mention	Pas de mention	Pas de mention
Dépôt du dossier de demande de Permis de construire	4e trimestre 2010	1er trimestre 2011	début 2011	18 janvier 2011	18 janvier 2011
Obtention du Permis de construire	1er trimestre 2011		1er septembre 2011	Courant septembre 2011	fin 2011-début 2012
Début des travaux de construction du Stade	2e trimestre 2011	mi-2011	à compter de mi-2011	4ème trimestre 2011	Dès signature du contrat de Conception/Réalisation
Livraison du stade	8 décembre 2013		2e semestre 2013	Décembre 2013	2e trimestre 2014

Le calendrier prévisionnel a été remis à jour en juin 2010. Il repousse les acquisitions foncières à la fin de l'année et le dépôt du permis de construire au 1^er trimestre 2011^[2].
Malgré le report de 9 mois de la fin des acquisitions foncières, la date de démarrage des travaux n'a presque pas changé, étant estimée à mi-2011. L'interview par L'Equipe de Vincent Chaudel en tant qu'expert en économie du sport peut expliquer ces faits : celui-ci estime que « l'attribution de l'Euro aura un effet accélérateur, en particulier en matière de réglementation » (réglementation désignant probablement une Déclaration d'utilité publique par la communauté lyonnaise) et qu'OL Land « va sans doute avancer plus facilement désormais »^[19]. Le 31 mai 2011 est publié l'arrêté par lequel le "Grand stade de l'Olympique lyonnais" est déclaré d'intérêt général^[20].

Opposition

Une dizaine d'associations et de conseils municipaux sont opposés à l'implantation du projet OL Land sur la commune de Décines. L'association CANOL, acronyme des contribuables actifs du Lyonnais, qui a publié en mars 2009^[21] un rapport faisant le point sur l'ensemble des nuisances qu'elle estime liées au projet OL Land, dans lequel, reprenant les expressions de partisans au projet, elle affirme que la communication adverse tend à « marginaliser les opposants dans une posture "politicienne", "obtue", "intéressée", "poujadiste", "aigrie", "catégorielle", "stérile" ou "passéiste" » (p.39) ; l'association Carton Rouge^[22] et une dizaine d'autres associations listées par ses soins^[23] et plusieurs conseils municipaux de communes voisines (Chassieu^[24], Meyzieu^[21]...), d'obédiences politiques variées (UMP, PS, ...), ont également annoncé leur opposition au projet.

Des habitants de Décines et du Grand Lyon se mobilisent contre le projet^[25]. Ils contestent celui-ci pour des raisons environnementales, de bien être, de qualité de vie et d'illégitimité de l'utilisation de fonds publics pour servir des intérêts privés. Pour l'association Carton Rouge : « accepter OL Land c'est ... à chaque rencontre voir des colonnes de cars de CRS, entendre le bruit des grenades et respirer des gaz lacrymogènes, supporter le stationnement sauvage et anarchique devant chez soi, être bloqué dans des embouteillages en début et fin de rencontres, assister à des batailles rangées entre supporters, ne plus pouvoir recevoir d'amis, sentir l'urine de shootés à la bière sur ses clôtures... etc....»^[22], alors qu'elle avait publié un communiqué, à l'origine du projet, disant n'être « pas contre la construction d’un grand stade [ailleurs] dans la région Lyonnaise »^[26].

Les opposants au projet soulignent qu'alors que le métro dessert le stade de Gerland, la ligne de tramway la plus proche d'OL Land (T3) a une capacité bien inférieure à celle du métro, alors même que le futur stade aura une capacité supérieure à celui de Gerland.

Le grand stade est aussi contesté pour ce qu'il représente en termes de : "collusions entre les actionnaires du groupe OL, les dirigeants des collectivités territoriales (mairie de Lyon, Grand Lyon, Conseil général), les syndicats mixtes (SYTRAL) et le patronat lyonnais (Olivier Ginon, la CGPME etc...)." ^[27]

L'opinion publique lyonnaise

Un sondage Ipsos commandé par l'Olympique lyonnais et effectué le 6 et le 7 décembre 2007 dans le Grand Lyon montre que 76 % des habitants sont favorables au projet et 10 % seraient absolument contre. Dans les communes de Décines, Meyzieu et Chassieu 62 % des personnes interrogés sont favorables et 21 % seraient tout à fait contre^[28],[29].

Un autre sondage, publié en octobre 2009, montre que 74 % des habitants du Grand Lyon seraient favorables à la construction du nouveau stade. Ce chiffre tombe toutefois à 54 % dans les communes concernées par l'implantation ou limitrophes de la future enceinte (Décines, Chassieu, Meyzieu)^[30].

Pour sa part, le conseillé régional Vert Étienne Tête, opposant résolu au projet, note que selon un sondage CSA réalisé par téléphone les 15 et 16 janvier 2008, le projet de Grand Stade arrive en dernière position des priorités formulées par la population lyonnaise^[31]. Selon le même Étienne Tête, un sondage CSA-Carton rouge publié le 15 juin 2009 démontrerait que 71 % des Français sont opposés à un financement à la fois public et privé du projet^[32],[33].

Du 11 au 18 janvier 2010, le magazine LyonPlus pose à ses lecteurs une question « sans valeur de sondage » : « L'Olympique lyonnais doit-il quitter Gerland [ie. quartier où se trouve le stade actuel] pour Décines [ie. le projet OL Land] ? » Sur les 11 000 avis exprimés, 89 % optent pour le « non » et 11 % pour le « oui ». Manuel da Fonseca, éditorialiste de la rédaction, commente les résultats en écrivant notamment « le lieu d'implantation du futur Grand Stade de l'OL reste un sujet brûlant. Au fil de la semaine, on a ainsi vu les pro Gerland utiliser tous les moyens (humains et aussi techniques [sic]) pour faire gagner le « non » au départ de Gerland. L'autre camp a riposté, mobilisé ses propres troupes, mais avec moins de succès. ... Cette question montre que le débat, dans l'opinion, est loin d'être tranché. »^[34].

En octobre 2010, un sondage internet effectué pour Mag2 Lyon, demandant s'il fallait construire le grand stade de Décines dans les plus bref délais donnait 35 % de votes favorables et 59 % d'opinions défavorables au motif que les coûts pour le contribuable seraient trop élevés^[35], un sondage aussitôt affiché en copie d'écran sur certains sites internet d'associations ou de collectif d'associations opposés au projet à Décines. ^[36].

État d'avancement du projet

Difficultés légales

Le 11 juillet 2008, le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable à la révision du plan local d'urbanisme et à l’implantation du projet de la holding OL groupe. Fin septembre 2008, le commissaire enquêteur a rendu un nouvel avis, cette fois-ci « favorable sous réserves ». D'après le maire de Chassieu, ce revirement constituerait « une première vis-à-vis du droit des communes^[24] ». Le Grand Lyon a préféré relancer la procédure de révision du PLU. Toutefois, la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, dans un rapport rendu public le 4 mars 2009, a pointé un certain nombre de dépenses et les largesses du Grand Lyon au profit de l'OL ainsi que des absences d'évaluation^[37].

Le 10 décembre 2009, la Cour administrative d'appel de Lyon, décide que « la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 9 juillet 2007 prescrivant la révision du Plan Local d'Urbanisme sur la commune de Décines est annulée^[38] ». La Cour administrative d'appel avait été saisie par l'association Carton Rouge. Les effets de cette décision sont faibles pour l'instant : une nouvelle révision du PLU avait été adoptée 5 mois auparavant, en juillet 2009, et c'est cette révision qui fait autorité. Mais l'association Carton Rouge compte s'appuyer sur le jugement pour faire annuler le PLU 2009^[39].

OL Land devient un enjeu national

Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon, a déclaré le 28 mars 2009 sur les ondes d'Europe 1 que le Premier ministre pourrait déposer dans les prochaines semaines une proposition de loi relative à la construction des stades nécessaires à l'organisation de l'Euro 2016^[40].

Ce projet s’inscrit dans la ligne des conclusions développées par le rapport Séguin^[41], dans lequel la commission présidée par Philippe Séguin et dont Jean-Michel Aulas et Gérard Collomb étaient tous deux membres^[41] soulignait également que la rénovation de l'actuel stade de Gerland permettrait que ce dernier « postule pour être retenu comme site hôte de l'Euro ». Cependant le stade de Gerland n'était pas dans la liste avec laquelle la France a obtenu l'organisation de l'Euro 2016^[9] et ne sera donc ni un stade hôte, ni un stade de réserve. Le comité d'organisation de l'Euro 2016 a cependant anticipé la non-réalisation du nouveau stade lyonnais en prévoyant deux villes réservistes, Saint-Étienne et Toulouse^[42].

Dans la mesure où le président de la république Nicolas Sarkozy s'est impliqué personnellement dans la candidature française à l'organisation de l'Euro 2016, un soutien jugé décisif par le président de l'UEFA Michel Platini^[43], la finalisation des travaux dans les 12 stades sélectionnés (ceux-ci devant être prêts, qu'ils soient stades d'accueil ou remplaçants) engage sa responsabilité personnelle ainsi que celle du gouvernement. Le niveau d'engagement financier de l'État pour chacun reste cependant à déterminer, certains aléas (comme par exemple l'impact de la rétrogradation du Racing Club de Strasbourg sur le financement des rénovations du Stade de la Meinau) pouvant l'influencer ainsi que les priorités accordées aux futurs stades titulaires.

Soutiens politiques en faveur du grand stade

Michel Forissier, maire UMP de Meyzieu soutenait initialement le projet et militait pour l'implantation du grand stade sur sa commune, à la place de l'actuelle Zac des Gaulnes, avant de changer de position après que Meyzieu ait été écarté au profit de Décines^[44],[45]. Il est toujours partisan que le stade se fasse sur « un site plus adapté au projet »^[46]. La fédération du Rhône du parti socialiste a pris publiquement position fin 2009 en faveur d'OL Land, demandant à ses militants de faire du lobbying pour ce projet et d'exprimer leur soutien dans le cadre de l'enquête publique^[47]. En mai 2010, Rama Yade, alors Secrétaire d'État chargée des Sports, avouera son incompréhension envers l'opposition des écologistes contre un projet dont le partenariat avec l'ADEME "en fait un stade référent en termes de développement durable". Elle précisera que "L'UMP soutient le projet d'OL Land"^[48].

Demande de permis de construire

L'Olympique lyonnais a déposé une demande de permis de construire le 18 janvier 2011. Le club espère obtenir l'autorisation avant le 1^er septembre 2011^[49]. Cette demande a été déposée alors que le terrain est toujours non-constructible... Mais il y avait urgence pour limiter le coût de construction. En effet, la nouvelle carte de France de risque sismique, officialisée en décembre 2010, élargit les zones nécessitant la prise en compte de ce risque dans la construction des infrastructures (surtout niveaux 3 à 5). Cette carte est à prendre en compte pour tous les permis de construire déposés à partir du 1er avril 2011. Le site du Montout à Décines-Charpieu passe en zone 3 (risque modéré) alors que Gerland reste en zone 2 (risque faible). À Lille, l'agglomération lilloise a demandé à ce que les constructeurs prennent en compte la nouvelle carte pour le nouveau stade dont le permis est déjà accordé. Aucune demande de ce type à ce jour ni du côté des autorités lyonnaises ni des édiles décinoises.

Notes et références

1. ↑ ^{a et b} Olympique lyonnais, « Résumé » sur http://www.grandstadeol.com/. Consulté le 24 mars 2010
2. ↑ ^{a, b, c, d, e, f, g et h} Olympique lyonnais, « Coût et planning » sur http://www.grandstadeol.com/. Consulté le 11 août 2011
3. ↑ L'Equipe, « Grand stade repoussé à 2012 » sur http://www.lequipe.fr/, 23/09/2008. Consulté le 18 mars 2010
4. ↑ sports.fr, « lyon: le futur stade sera à Décines - sports.fr » sur http://www.actu-sports.com, 23/09/2008. Consulté le 18 mars 2010
5. ↑ France Football, « OL Land, ça chauffe ! » sur http://www.francefootball.fr/, 06/04/2010. Consulté le 6 avril 2010
6. ↑ espaceol.info|lien acces interdit
7. ↑ ^{a, b, c et d} Cyrille Haddouche, « Euro 2016 : état d'urgence autour des stades » sur http://www.lefigaro.fr/, 05/03/2009. Consulté le 24 mars 2010
8. ↑ Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel français, novembre 2008.
9. ↑ ^{a et b} Yoann Palej, « La France organisera l'Euro 2016 » sur http://www.lefigaro.fr/, 28/05/2010. Consulté le 1^er juin 2010
10. ↑ Euro 2016, synthèse du dossier de candidature sur Fédération française de football. Consulté le 7 juin 2010
11. ↑ Nicolas Rauline, « Quels stades pour l’Euro 2016 ? » sur http://www.metrofrance.com/, 17/02/2009. Consulté le 24 mars 2010
12. ↑ Euro 2016 : les neuf villes désignées, Toulouse et St-Etienne recalées sur http://www.lemonde.fr/, 20/05/2011. Consulté le 20 mai 2011
13. ↑ Grand Stade Olympique Lyonnais - Résumé
14. ↑ Le blog de SolaireInfo, « Les équipements sportifs au service de l’écologie » sur http://www.solaireinfo.com, 14/02/2011. Consulté le 24/04/2011
15. ↑ Oui à l'avenir oui au grand stade, « Projet OL Land » sur http://www.ouialavenirouiaugrandstade.fr, 01/07/2009. Consulté le 24/04/2011
16. ↑ linternaute, « Le complexe OL Land » sur http://www.linternaute.com/, 18/03/2008. Consulté le 18 mars 2010
17. ↑ OL et ADEME, « Accord cadre pluriannuel 2009-2014 entre l'ADEME et l'Olympique lyonnais » sur http://www.grandstadeol.com/, 12/12/2008. Consulté le 18 mars 2010
18. ↑ Jean-Michel Bélot, Patrick Vignal, « La construction du stade de l'Olympique Lyonnais confiée à Vinci » sur http://fr.reuters.com//. Consulté le 26 juillet 2011
19. ↑ Jean LE BAIL, « Un succès et des chantiers » sur http://www.lequipe.fr/, 28 mai 2010. Consulté le 28 mai 2010
20. ↑ Arrêté du 23 mai 2011, Journal officiel du 31 mai 2011 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024096048&dateTexte=&categorieLien=id
21. ↑ ^{a et b} Canol, « La difficile genèse du stade de Décines » sur http://www.canol.fr/canolpresentatio/index.html, 01/03/2009. Consulté le 18 mars 2010
22. ↑ ^{a et b} Carton Rouge, « accueil » sur http://carton-rouge-decines.fr/. Consulté le 24 mars 2010
23. ↑ Carton Rouge, « L » sur http://carton-rouge-decines.fr/. Consulté le 18 mars 2010
24. ↑ ^{a et b} Alain Darlay, « Lettre de Mr le maire de Chassieu aux parlementaires de la nation » sur http://www.mairie-chassieu.fr/, 28/01/2009. Consulté le 18 mars 2010
25. ↑ Thomas Coudert, « Contre le grand stade de l'OL, élus et habitants toujours mobilisés » sur http://www.lyoncapitale.fr/lyoncapitale, 13/02/2009. Consulté le 18 mars 2010
26. ↑ OL Land: L’association carton rouge demande une véritable concentration (sic), Communiqué de presse
27. ↑ ARTE Radio, « À ce stade Lyon ne répond plus ». Mis en ligne le 11 octobre 2011, consulté le 17 novembre 2011
28. ↑ 20minutes, « L'OL Land champion des sondages » sur http://www.20minutes.fr/, 10/01/2008. Consulté le 18 mars 2010
29. ↑ Les Echos, « Le projet de Grand stade à Lyon soutenu par la population selon un sondage » sur http://www.lesechos.fr/, 09/01/2008. Consulté le 18 mars 2010
30. ↑ L'Equipe, « 3 sur 4 pour le grand stade » sur http://www.lequipe.fr/, 22/10/2009. Consulté le 18 mars 2010
31. ↑ Institut CSA, « La situation politique et le rapport de force électoral à Lyon dans la perspective des élections municipales » sur http://www.csa-fr.com/. Mis en ligne le 18 janvier 2008, consulté le 7 avril 2010
32. ↑ Étienne Tête, « Point de vue. L'affaire du stade de Lyon », dans Le Monde, 31 octobre 2009 [texte intégral] 
33. ↑ Association Carton Rouge, « Sondage CSA sur le financement du futur stade de football lyonnais » sur http://www.lyon-communiques.com/, 12/06/2009. Consulté le 18 mars 2010
34. ↑ Manuel da Fonseca, 18 janvier 2010, "L'Olympique lyonnais doit-il quitter Gerland pour Décines ?", in Lyon Plus, p.  2.
35. ↑ mag2lyon, « Une de mag2lyon.fr » sur http://www.mag2lyon.com/, octobre 2010. Consulté le 5 octobre 2010
36. ↑ lesgonespourgerland.unblog.fr, « "35% des Lyonnais défendent un GRAND STADE à Décines !" » sur lesgonespourgerland.unblog.fr, 2 octobre 2010. Consulté le 5 octobre 2010
37. ↑ Rapport d'observations définitives Société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique lyonnais (Département du Rhône). Exercice 2002 et suivants, Lyon, CRC Rhône-Alpes, 26 p.]
38. ↑ http://www.carton-rouge-decines.fr/communique%20tribunal.pdf Communiqué de presse de l'association Carton-Rouge
39. ↑ Terra Paul, « OL Land: le PLU est mort, vive le PLU ! » sur http://www.lyoncapitale.fr/lyoncapitale, 10/12/2009. Consulté le 18 mars 2010
40. ↑ Interview à Europe 1 sur le blog de M. Collomb.
41. ↑ ^{a et b} Cf. Grands Stades - Rapport de la commission Euro 2016 pp. 98 et 5
42. ↑ Félix-Bollaert a été choisi sur lequipe.fr, 20 mai 2011. Consulté le 20 mai 2011
43. ↑ Euro 2016: «La présence de Nicolas Sarkozy a fait pencher la balance» sur http://www.liberation.fr/, 28 mai 2010. Consulté le 8 juillet 2010
44. ↑ Quand Michel Forissier (UMP) soutenait le projet "OL Land" sur http://www.lepost.fr, 10 fevrier 2011
45. ↑ Révision du PLU de Décines : une réunion publique tendue à Meyzieu sur http://www.leprogres.fr, 4 avril 2010
46. ↑ Michel Forissier : « Ils n'ont plus le choix». sur http://www.lyonmag.com, 30 avril 2010
47. ↑ Olivier BERTRAND, « Le Parti socialiste s'engage en faveur d'OL Land » sur http://www.liberation.fr, 18 décembre 2009. Consulté le 7 juillet 2010
48. ↑ F.G.L., « Rama Yade : « L'UMP soutient le projet d'OL Land » » sur http://www.leprogres.fr, 29 mai 2010
49. ↑ François Guttin-Lombard, « L’OL a déposé le permis de construire du Stade des Lumières » sur http://www.leprogres.fr, 26 janvier 2011. Consulté le 26 janvier 2011

Liens externes

• Site officiel du projet OL Land